Geri Dön

FIDIC sözleşmelerinde gecikmeden sorumluluk

Responsibility for the delay in FIDIC contracts

PDF İndir

  1. Tez No: 811234
  2. Yazar: ÖMER FARUK ENGEL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. BERK DEMİRKOL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Hukuk, Law
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 196

Özet

Çalışmamız FIDIC sözleşmelerinde gecikmeden sorumluluğa ilişkindir. Esas itibariyle yüklenicinin işin tesliminde gecikmesi durumunda hangi hallerde sorumlu olup hangi hallerde olmayacağı ve sorumlu olduğu hallerde iş sahibinin kullanabileceği haklar çalışmamızın inceleme alanını oluşturmaktadır. Giriş bölümünde öncelikle eser sözleşmesi ve onun bir türü olan inşaat sözleşmesi tanımlanmıştır. Bunun ardından uluslararası nitelikte inşaat sözleşmelerinin kullanıldığı sektörün riskli durumu ortaya konularak uluslararası inşaat işlerinde bu belirsizlikleri gidermek amacıyla tarafların genellikle önceden hazırlanmış standart form sözleşmeleri tercih ettikleri belirtilmiştir. Bölümün devamında bu standart formlar arasında uygulamada en yaygın olanı FIDIC örgütünün hazırladığı kitaplar olması nedeniyle örgütün yapısı ve tarihçesi hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ardından FIDIC Kitapları'nın en yaygın olanları tanıtılmıştır. Bunlar, işin iş sahibi veya mühendis tarafından tasarlanıp yüklenici tarafından inşa edilerek teslim edildiği klasik sözleşme tipi olan Kırmız Kitap ve onun Dünya Bankası tarafından ödemeye ilişkin birtakım özel düzenlemeler içeren hali olan Pembe Kitap; tesis inşaatlarında ve tasarımın da yüklenici tarafından gerçekleştirildiği işlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan Sarı Kitap; ücrette stabilite sağlamak amacıyla tüm riskin yüklenici tarafından üstlenildiği anahtar teslim sözleşme mantığıyla hazırlanmış olan Gümüş Kitap; işin yüklenici tarafından tasarlanıp inşa edilmesinin ardından belirli bir gelir amacıyla belirli bir süreliğine işletilmesini öngören Altın Kitap ve görece düşük ücret gerektiren ve tekrara dayalı işler için hazırlanmış olan Yeşil Kitap'tır. Çalışmamız Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitaplar'ın 2017 baskılarını esas almış olup 2008 baskılı Altın Kitap'a da önem arz ettiği ölçüde değinilmiştir. Ancak Altın Kitap'ın işletme sürecine ilişkin hükümleri inşaat sözleşmesinin ve dolayısıyla gecikme kavramının ötesinde yer aldığı için incelenmemiştir. Giriş bölümünün devamında bu standart form sözleşmelerin nitelikleri incelenmiştir. Buna göre FIDIC sistemi uyarınca tarafların sözleşmenin esasına uygulanacak hukuku seçmeleri gerekmektedir. Çalışmamızda FIDIC Kitapları'nın incelendiğini ve Türk Hukuku'nun sözleşme esasına uygulanacak hukuk olarak seçilmesi halinde bunun sonuçlarına da değinildiğini belirtmek gerekir. Çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle inşaat sürecinde yüklenicinin süreye ilişkin borçları FIDIC Kitapları sistematiği çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak yüklenicinin eseri inşa ederek meydana getirme borcu FIDIC Kitapları üzerinden incelenmiştir. Bölümde iş kavramı ve kapsamı, kalıcı iş-geçici iş ayrımı, işin kapsamının hangi dokümanlarda ortaya konulacağı Türk Hukukundaki yansımaları ile birlikte değerlendirilmiştir. İzleyen başlık altında yüklenicinin tasarım borcuna yer verilmiş olup bu kapsamda Sarı, Gümüş ve Altın Kitaplarda yer alan tasarıma ilişkin hükümlere özellikle değinilmiştir. Bölümde ayrıca Kırmızı Kitap'ta yükleniciye tasarım borcu da getirilmesi durumuna ilişkin özel düzenlemeler de incelenmiş ve son olarak amaca uygunluk kriteri hakkında bir inceleme yapılmıştır. İzleyen başlık altında yüklenicinin işi zamanında tamamlama borcunun mantıksal bir parçası olan işe zamanında başlama borcuna ve işe başlama tarihinin sözleşme bakımından önemine yer verilmiştir. Başlık altında ayrıca işe başlamaya ilişkin bildirimler ve bunlar için öngörülen prosedüre değinilmiştir. İzleyen başlık altında yüklenicinin genel anlamda özen yükümlülüğü ve bunun bir parçası olarak işi uygun bir tempoda yürütme borcu incelenmiştir. Bölümün devamında çalışmamızın önemli bir noktası olan yüklenicinin işi zamanında teslim borcu incelenmiştir. Bu kapsamda FIDIC sistemindeki işi teslim sürecine ilişkin usule, başka bir bölümde detaylıca incelenecek olmakla birlikte, kısa biçimde değinilmiştir. Bölümün devamında kısmi teslim kavramına değinilmiştir. Bunun yanında başlık altında ayrıca işin başlamasından işin tamamlanması için belirlenen tarihe kadar geçen zaman olarak ifade edebileceğimiz süre kavramı açıklanmıştır. Bölümün devamında süreye bağlanan sonuçlar ve süre kavramının önemi ortaya konulmuştur. Son olarak başlıkta işin belirlenen süre içerisinde bitirilememesi olan gecikme kavramına ve kritik olan / kritik olmayan gecikme ayrımı dahil olmak üzere gecikme türlerine yer verilmiştir. Bölümde son başlık olarak FIDIC sistemi açısından önemli bir yer arz eden iş programı kavramına yer verilmiştir. Başlık altında iş programının amacı ve işleyişi izah edilmiş ve en önemlileri olan kritik yol metodu dahil olmak üzere çeşitli program türlerine değinilmiştir. Bu kapsamda kritik yol ve akış kavramlarına ilişkin olarak açıklamalar getirilmiş ve akış sahipliği sorununa ilişkin olarak doktrin ve uygulamada sunulan öneriler değerlendirilerek SCL Protokolü'nde getirilen çözüm benimsenmiştir. Bölümde bunun ardından programın hazırlanma ve sözleşme yöneticisinin onayına sunulmasına ilişkin FIDIC Kitapları'nda getirilen kapsamlı düzenlemeler incelenmiştir. Bölümün devamında programın güncellenmesi süreci ve yüklenicinin programa uymaması sürecine değinilmiştir. Başlık altında iş programının bağlayıcılığı sorunu programın FIDIC Kitapları sisteminde sözleşmenin bir parçası olmadığına dikkat çekilerek incelenmiştir. Son olarak programın süre uzatım miktarlarının hesaplanabilmesi açısından önemi vurgulanmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde yüklenicinin süreye etki eden hakları inceleme altına alınmaktadır. Bu bölümde öncelikle süre uzatım kavramı incelenmiştir. Bu kapsamda süre uzatım kavramının tanımına, çıkış noktasına ve Türk Hukuku bakımından hukuki niteliğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Bölümün devamında FIDIC Kitapları'ndaki süre uzatım sürecinin kökeni ve buna ilişkin düzenlemeler incelenmiştir. İzleyen başlık altında FIDIC Kitaplarında öngörülen süre uzatım hallerine sırasıyla yer verilmektedir. Her bir hal FIDIC Kitaplarında öngörülen düzenlemeler üzerinden kitaplar arasındaki farklar belirtilerek ve Türk Hukukundaki yansımaları da dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmiştir. Bu süre uzatım hallerinden ilki çizim ve talimatların geç verilmesi olup yalnızca Kırmızı Kitap'ta düzenlenmektedir. İkinci süre uzatım hali iş sahibinin ihtiyaç programından kaynaklanan hatalar olup Sarı ve Altın Kitaplar'da yer almaktadır. Gümüş Kitap'ta ise daha dar bir muafiyet ile birlikte aynı süre uzatım hali kabul edilmektedir. Üçüncü süre uzatım hali iş sahibi ve yüklenicinin koordinasyon borcuna aykırılık olarak isimlendirilmiş olup dört FIDIC Kitap'ında da yer almaktadır. Başlık altında esas itibariyle iki ayrı süre uzatım halinin birlikte incelenmektedir. Dördüncü süre uzatım hali inşaatın konumlandırılması sırasında yaşanabilecek sorunlara ilişkindir. Bu süre uzatım hali Kırmızı, Sarı ve Altın Kitaplar'da yer almakla birlikte Gümüş Kitap'ta kabul edilmemektedir. Beşinci süre uzatım hali sahanın yükleniciye geç teslimine ilişkindir. Düzenleme tüm FIDIC Kitapları'nda benzer şekilde yer almaktadır. Altıncı süre uzatım hali testler nedeniyle gelişme başlığı altında incelenmektedir. Bölüm kapsamında işin tamamlanması öncesi testler, tamamlanma testleri ve tamamlanma sonrası testler ayrımına gidilmiştir. Tüm FIDIC Kitapları'nda testlere ilişkin düzenlemeler yer almakla birlikte her bir Kitap'ın sistemi kendine özgü olduğundan bu sistem uyarınca düzenlemeler de değişiklikler içermektedir. Yedinci süre uzatım hali ek iş veya iş değişikliğine dair olup tüm FIDIC Kitapları'nda öngörülen önemli bir süre uzatım halidir. Başlık altında işin sözleşmedeki kapsamı ve nelerin ek iş veya iş değişikliği kabul edileceğine ilişkin incelemelere yer verilmektedir. Bunun yanında başlık altında yükleniciye ek iş veya iş değişikliğine yönelik verilen talimatlar ve bunlara ilişkin süreç de incelenmektedir. Sekizinci süre uzatım sebebi işin iş sahibi tarafından durdurulmasıdır. Düzenleme tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. Başlık altında süre uzatım bakımından getirilen açıklamaların yanı sıra iş sahibinin işi durdurma talimatı vermesine ilişkin süreç de incelenmektedir. Dokuzuncu süre uzatım sebebi yüklenicinin işi durdurma hakkına ilişkin olup yine tüm FIDIC Kitapları'nda öngörülmektedir. Onuncu süre uzatım sebebi genel süre uzatım sebebi olarak adlandırabileceğimiz, tüm FIDIC Kitapları'nda yer alan iş sahibinden, çalışanlarından ve diğer yüklenicilerden kaynaklanan hallerdir. On birinci süre uzatım sebebi sahada öngörülemeyen fiziki koşullar hakkında olup Sarı, Kırmızı ve Altın Kitaplar'da düzenlenmektedir. On ikinci süre uzatım sebebi istisnai derecede olumsuz iklim koşulları olup tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. On üçüncü süre uzatım sebebi arkeolojik ve jeolojik bulgular hakkında olup yine tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. On dördüncü süre uzatım sebebi salgın hastalık veya hükümet eylemleri sebebiyle malzeme veya işgücü tedarik sıkıntısına ilişkindir. Düzenleme yine tüm FIDIC Kitapları'nda kabul edilmektedir. On beşinci süre uzatım sebebi işin görüldüğü yer makamları kararlarından doğan gecikmeler hakkında olup tüm FIDIC Kitapları'nda düzenlenmektedir. On altıncı süre uzatım sebebi mevzuat değişiklikleri hakkında olup tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. On yedinci süre uzatım sebebi yüklenicinin sahaya ulaşım yollarına ilişkindir. Düzenleme Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitaplar'da yer almakta iken Altın Kitap'ta bu duruma ilişkin bir süre uzatım sebebine yer verilmemektedir. On sekizinci süre uzatım sebebi meydana gelen hasara ilişkin gecikmeler başlıklıdır. Düzenleme tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. On dokuzuncu ve son süre uzatım sebebi mücbir sebep, istisnai olay ve uygulanacak hukuktan kaynaklanan haller başlığı altında incelenmektedir. Başlık kapsamında mücbir sebep ve Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitaplar'ın 2017 baskılarında getirilen istisnai hal kavramları incelenmiş ardından süre uzatıma ilişkin bildirim sürecine yer verilmiştir. Benzer süre uzatım sebepleri tüm FIDIC Kitapları'nda yer almaktadır. Çalışmamızın üçüncü bölümünün izleyen başlığı yüklenicinin talep süreci hakkındadır. Bu başlık altında FIDIC Kitapları'ndaki talep kavramının tanımı ve niteliği tartışılmış ardından en yaygın talep konusu olan süre uzatım talebine ilişkin prosedüre yer verilmiştir. Başlık altında ayrıca talep sürecine riayetin önemi ve bu sürece uyulmaması ihtimali incelenmektedir. İzleyen başlık altında hızlandırma kavramı ve buna dair talimatlar incelenmektedir. Çalışmamızın üçüncü bölümünün ikinci kısmı yüklenicinin iş sahibinin ücrete ilişkin borçları karşısında süreye etki eden hakları hakkındadır. Bu kısımda iş sahibinin ücrete ilişkin borçları incelenmemekte yalnızca yüklenicinin iş sahibinin bu borçlarına aykırılığı durumunda sahip olduğu haklar değerlendirilmektedir. Bu kapsamda öncelikle yüklenicinin iş sahibinin ödemede gecikmesi durumunda sahip olduğu faiz hakkı incelenmektedir. İzleyen başlıkta yüklenicinin süreye etki eden bir diğer hakkı olarak işi durdurma veya yavaşlatma hakkı yer almaktadır. Başlık altında FIDIC Kitapları'nın kullanıldığı sözleşmelerde yüklenicinin işi durdurabileceği veya yavaşlatabileceği haller ve bunun Türk Hukukundaki karşılıkları üzerinde durulmuştur. İzleyen başlık altında ise yüklenicinin sözleşmeyi sona erdirmesine imkan tanıyan haller incelenmektedir. Başlıkta bunun yanında yüklenicinin sözleşmeyi sona erdirme usulü ve bunun hukuki sonuçlarına yer verilmiştir. Bu şekilde işin süresinin yüklenicinin sorumlu olmayacağı biçimde uzadığı hallerin incelenmesi tamamlanmış olmaktadır. Çalışmamızın dördüncü bölümünde sürenin uzamasından yüklenicinin sorumlu olduğu haller veyahut gecikme halleri incelenmektedir. Bu kapsamda öncelikle gecikme kavramı tanımlanmıştır. İzleyen başlık altında gecikme kavramı ile ilişkili bir kavram olan aksaklık kavramı incelenmiş ve aksaklığın hesap edilebilmesi için önerilen yöntemlere değinilmiştir. Bir sonraki başlık ise iş sahibi ve yüklenicinin karşılıklı gecikmesi sorununa ayrılmıştır. Başlık altında öncelikle karşılıklı gecikme kavramına ilişkin tanımlar incelenmiş ardından karşılıklı gecikme durumunda yüklenicinin süre uzatıma hak kazanıp kazanmayacağı sorunu üzerine getirilen çözüm önerileri değerlendirilmiştir. İzleyen başlık altında iş sahibinin yüklenicinin gecikmesi durumunda FIDIC Kitapları uyarınca sahip olduğu birtakım haklar incelenmiştir. Başlık altında ilk olarak gecikme tazminatı incelenmektedir. Bu kapsamda FIDIC Kitapları'nda öngörülen gecikme tazminatının gerek köken olarak hukuki niteliğine gerekse Türk Hukuku'ndaki hukuki niteliğine ilişkin tartışmalara yer verilmiştir. Ardından FIDIC Kitapları uyarınca iş sahibinin gecikme tazminatı talep edebilmesinin şartları ve talep usulü bir başlık altında incelenmektedir. Bu kapsamda ayrıca gecikme tazminatının üst sınırına ilişkin sözleşme hükümlerine de değinilmiştir. İzleyen başlık altında ise iş sahibinin sözleşmeyi sona erdirmesine imkan tanıyan FIDIC Kitap'ı maddeleri ve bunların Türk Hukukundaki yansımaları incelenmektedir. Bu kapsamda iş sahibinin bir sebebe dayanarak sözleşmeyi sona erdirebileceği haller ve bir sebebe dayanmaksızın sözleşmeyi sona erdirmesine imkan tanıyan düzenlemeler incelenmektedir. Başlık altında ayrıca iş sahibinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin usul ve bunun hukuki sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmamızın beşinci bölümünde FIDIC Kitapları bakımından işin tamamlanmasını izleyen süreç incelenmektedir. İlk olarak geçici kabul kavramı, işin tamamlanması kavramı, nelerin işin tamamlanması anlamına geleceği, tamamlama testlerine ilişkin düzenlemeler ve geçici kabul belgesinin düzenlenmesine ilişkin öngörülen süreç incelenmektedir. İzleyen başlıkta geçici kabulün Türk Hukuku bakımından hukuki niteliği ve sonuçları incelenmektedir. Bir sonraki başlık ise FIDIC Kitapları'nda düzenlenen ayıp giderim sürecini ve bu sözleşmeler açısından ayıp ve eksiklik kavramlarını ve bunların Türk Hukuku'ndaki yansımalarını değerlendirmektedir. Bölümün son başlığı kesin kabul belgesinin düzenlenme sürecini, Türk Hukuku bakımından hukuki niteliğini ve buna bağlanan sonuçları incelemektedir. Çalışmamızın altıncı ve son bölümü ise tüm çalışmanın değerlendirildiği sonuç bölümüdür.

Özet (Çeviri)

The subject of this study is delay and liability of the contractor in FIDIC contracts or in other terms cases the contractor will be responsible in the event of a delay in the delivery of the work and the rights the employer can use when the contractor is liable. In the introduction, first of all, the contract for works and the construction contract are defined. Following this, the risky situation of the sector where international construction contracts are used is explained. It is stated that the parties prefer preprepared standard form contracts in order to eliminate these uncertainties in international construction works. In the continuation of the chapter, brief information about the structure and history of the FIDIC organization is given, since the most common one in practice among these standard forms is the so-called books issued by the FIDIC organization. Then the most common of the FIDIC Books were introduced. These are the Red Book, the classic type of contract in which the work is designed by the employer or the engineer and delivered by the contractor, and the Pink Book, which is a version of the Red Book with some special arrangements for payment issued by the World Bank; the Yellow Book, which is intended for use in plant constructions and works where the design is carried out by the contractor; Silver Book, which has been prepared with the logic of turnkey contract where all risk is assumed by the contractor in order to ensure stability in payment; The Gold Book, which is when the work is designed and built by the contractor and then operated for a certain period of time for a certain income, and the Green Book, which is prepared for recurring works that require relatively low wages. This study is based on the 2017 editions of the Red, Yellow and Silver Books and the 2008 edition Gold Book is also mentioned to the extent of relevance. However, the provisions of the Gold Book regarding the commissioning process have not been examined as they fall beyond the construction process and therefore beyond the concept of delay in its completion. Further in the introduction, the legal qualification of these standard form contracts is examined. Accordingly, in accordance with the FIDIC system, the parties are required to choose the law that will be applied to the merits of the contract. In the second part of this study, first of all, the contractor's debts related to the time during the construction process were examined within the framework of FIDIC Books. In this context, firstly, the contractor's obligation to build the works was examined within the framework of FIDIC Books. In this chapter, the concept and scope of work, the separation of permanent work-temporary work, the documents in which the scope of the work was described were evaluated together with their reflections in Turkish Law. In the following chapter the contractor's design obligation was examined and in this regard the provisions in Yellow, Silver and Gold Books are specifically emphasised. The chapter also examined the special regulations in the Red Book regarding the imposition of a design obligation on the contractor and finally an examination was made on the criterion of fit for purpose. In the following chapter, the obligation to start the work on time, which is a logical part of the contractor's obligation to complete the work on time, and the importance of the date of commencement of work in terms of the contract are included. The chapter also mentions the notifications and procedural process for starting work. In the following chapter, the contractor's duty of care in general and the obligation to carry out the work at an appropriate pace as part of this are examined. Subsequently, the contractor's obligation to deliver the work on time, which is an important point of our work, was examined. In this context, the procedure regarding the process of delivering the work in the FIDIC system, which is examined in detail in another section, is briefly mentioned. Further in the chapter, the concept of partial delivery is examined. Apart from these, the chapter also describes the concept of time, which we can express as the time from the start of the work to the date determined for the completion of the work. Further in the chapter, the results connected to the concept of time and its importance are examined. Finally, the chapter includes the concept of delay, which is the inability to complete the work within the specified time, and the types of delays, including the critical and non-critical delay distinction. As the last title of the section, the concept of work program, which has an important place in terms of the FIDIC system, is included. In the chapter, the purpose and operation of the work program are explained and various types of programs are mentioned, including the most important one, the critical path method. In this context, explanations were made regarding the critical path and float and the solution introduced in the SCL Protocol was adopted by evaluating the proposals presented in the doctrine and in the practice regarding the float ownership problem. The chapter then examines the comprehensive regulations introduced in the FIDIC Books regarding the preparation of the program and its submission to the approval of the contract manager. Further in the chapter, the procedure of updating the program and the outcomes of the contractor's non-compliance with the program are mentioned. In the chapter, the problem of the binding nature of the work program is examined by pointing out that the program is not part of the contract in the FIDIC Books system. Finally, the importance of the program in terms of calculating the amount of extension of time was emphasized. In the third part of this study, the rights of the contractor affecting the time are examined. In the section, first of all, the concept of extension of time is examined. In this context, the definition of the concept of extension of time, its origin, and the evaluations regarding its legal nature in terms of Turkish Law are included. Further in the chapter, extension of time procedure in the FIDIC Books and the regulations related to it are examined. In the following chapter, the extension of time situations foreseen in the FIDIC Books are included respectively. Each situation was examined separately by specifying the differences between the FIDIC Books through the regulations stipulated in the Books taking into account their reflections in Turkish Law. The first of these extension of time situations is the late submission of drawings and instructions and is only stipulated in the Red Book. The second extension reason is the errors arising from the employer's needs program and is included in the Yellow and Gold Books. In the Silver Book, the same extension is accepted with a narrower exemption. The third extension reason is named as the breach of the coordination obligation of the employer and the contractor and is included in all four FIDIC Books. The title is essentially an examination of two separate reasons of extension of time together. The fourth extension reason relates to the problems that may be experienced during the positioning of the works. Although this extension is included in the Red, Yellow and Gold Books, it is not accepted in the Silver Book. The fifth extension reason relates to the delay in giving access to the site to the contractor. The provision is similarly contained in all FIDIC Books. The sixth extension reason is examined under the heading of developments due to tests. Within the scope of the title, tests before completion, completion tests and tests after completion were distinguished. Although all FIDIC Books contain provisions regarding testing, these provisions contain differences since the system of each Book is unique. The seventh extension of time reason relates to variations and change of works is a significant extension of time reason provided for in all FIDIC Books. The scope of the title includes examinations on the scope of the work in the contract and what variation or change of works will be accepted. In addition, the instructions given to the contractor for a variation or change of works and the process related to them are also examined in the title. The reason for the eighth extension is that the employer's right to stop the works. The provision is included in all FIDIC Books. In addition to the explanations introduced in terms of extension of time, the process of employer's order to stop the works is also examined. The ninth reason for the extension of time relates to the contractor's right to stop the work and is again stipulated in all FIDIC Books. The tenth reason for extension of time is the circumstances arising from the employer, its employees and other contractors exists in all FIDIC Books, which can be stated as the general reason for an extension of time or a sweeping clause. The eleventh reason for the extension of time is about unforeseen physical conditions on the field and is stipulated in the Yellow, Red and Gold Books. The twelfth reason for the extension of time is exceptionally adverse climatic conditions and is included in all FIDIC Books. The thirteenth reason for the extension of time is about archaeological and geological findings and is also included in all FIDIC Books. The fourteenth reason for the extension of time relates to unforeseeable shortages in the availability of personnel or goods caused by epidemic or governmental actions. The provision is again accepted in all FIDIC Books. The fifteenth reason for the extension of time is about the delays arising from the decisions of the authorities of the place where the work is carried out and is stipulated in all FIDIC Books. The sixteenth reason for the extension of time is about legislative changes and is included in all FIDIC Books. The seventeenth reason for the extension of time relates to the contractor's access route to the site. While the provision is included in the Red, Yellow and Silver Books, the Gold Book does not include a provision for extension of time for this situation. The eighteenth reason for the extension of time is titled delays in relation to the damage to the works. The provision is included in all FIDIC Books. The nineteenth and final reason for the extension of time is examined under the title of force majeure, exceptional event and the circumstances arising from the applicable law. Within the scope of the title, the concepts of force majeure and exceptional circumstances which was introduced in the 2017 editions of Red, Yellow and Silver Books, were examined and then the notification process for extension of time was included. Similar reasons for extension are included in all FIDIC Books. The following chapter of the third part of this study is about the contractor's claim process. Under this title, the definition and nature of the claim in the FIDIC Books is discussed and then the procedure for the extension of time claim, which is the most common claim type, is included. The title also examines the importance of the compliance with the claim procedure and the possibility of non-compliance with this procedure. Further in the chapter, the concept of acceleration and instructions for it are examined. The second section of the third part of this study is about the rights of the contractor that affect the time in the face of the employer's obligations regarding payment. In this section, the employer's obligations regarding payment are not examined, only the rights of the contractor in case of a breach of these obligations by the employer are included. In this context, first of all, the contractor's right to interest in case of delay in payment by the employer is examined. Another right of the contractor that affects the time is the right to stop or slow down the work. In this chapter, the situations in which the FIDIC Books allows the contractor to stop or to slow down the work and their equivalents in Turkish Law are examined. In addition, the procedure for the contractor's termination of the contract and its legal consequences are included in the chapter. With this chapter, the examination of the cases where the duration of the work is prolonged in such a way that the contractor is not liable is completed. In the fourth part of this study, the situations in which the contractor is liable for the prolongation of works or for the delay are examined. In this context, first of all, the concept of delay and the concept of disruption, which is a concept related to the concept of delay, are examined and the proposed methods for calculating the disruption are mentioned. The next chapter is devoted to the problem of concurrent delay of the employer and the contractor. Under the title, first of all, the definitions of the concept of concurrent delay were examined and then the solution proposals on the question of whether the contractor would be entitled to an extension of time in case of concurrent delay were evaluated. In the following chapter employer's various rights in case of the contractor's delay were examined. The first chapter first examines the delay damages. In this context, discussions on the legal nature of the delay damages as it is stipulated in the FIDIC Books and on its legal nature in Turkish Law are included. Then, in accordance with the FIDIC Books, the conditions under which the employer can claim delay damages and the claim procedure are examined under a chapter. In this context, the provisions of the contract regarding the upper limit of delay damages were also mentioned. In the following chapter, the FIDIC Book articles that allow the employer to terminate the contract and their reflections in Turkish Law are examined. In this context, the situations in which the employer can terminate the contract with a valid reason and the provisions that allow the employer to terminate the contract without a reason are examined. Furthermore the procedure for terminating the contract by the employer and the legal consequences of such a termination were evaluated. In the fifth part of this study, the procedure following the completion of the work in terms of FIDIC Books is examined. First, the concept of taking-over, the concept of completion of work, what constitutes a completion of the work, the provisions for tests on completion and the procedure for a taking-over certificate are examined. In the following chapter, the legal nature and consequences of a taking-over in terms of Turkish Law are examined. The next chapter evaluates the defect remedying period that is stipulated in the FIDIC Books and the concepts of defects and deficiencies in terms of these contracts and their reflections in Turkish Law. The last chapter of this part examines the procedure for the performance certificate, its legal nature in terms of Turkish Law and its results. The sixth and final part of this study is the conclusion section where the whole study is evaluated. La présente étude porte sur le retard et la responsabilité de l'entrepreneur dans le cadre de contrats FIDIC ou, autrement dit, les cas où l'entrepreneur est responsable en raison d'un retard dans l'achèvement d'un projet et les droits à la disposition du donneur d'ouvrage lorsque l'entrepreneur est responsable. Dans l'introduction, tout d'abord, sont définis le contrat d'ouvrage et le contrat de construction. Ensuite, la situation risquée du secteur utilisant des contrats internationaux de construction est expliquée. Il est précisé que les parties préfèrent les formulaires de contrat pré-préparés afin d'éviter ces incertitudes dans la construction internationale. Le même chapitre contient un aperçu de la structure et l'histoire de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) puisque les formulaires de contrat les plus souvent utilisés en pratique sont ce que l'on appelle les « Livres » créés par la FIDIC. Puis les Livres FIDIC les plus courants ont été présentés. Il s'agit du Livre rouge, le type de contrat classique dans lequel l'ouvrage est conçu par le donneur d'ouvrage ou l'ingénieur et livré par l'entrepreneur ; du Livre rose, une version du Livre rouge avec des conditions particulières en cas de financement par la Banque mondiale ; du Livre jaune, utilisé pour les constructions d'usine et les ouvrages dont la conception est réalisée par l'entrepreneur ; du Livre d'argent, utilisé pour les projets clé en main où tous les risques sont attribués à l'entrepreneur afin de garantir la stabilité du paiement ; du Livre d'or, utilisé lorsque l'ouvrage est conçu et construit par l'entrepreneur et ensuite exploité pendant une certaine période à un certain revenu ; et du Livre vert, préparé pour les ouvrages de nature répétitive qui requièrent des salaires relativement bas. La présente étude se fonde sur les éditions des Livres rouge, jaune et d'argent parues en 2017 ; elle fait aussi référence, où ceci est pertinent, à l'édition du Livre d'or parue en 2008. Toutefois, les provisions du Livre d'or relatives à la mise en service n'ont pas été examinées comme elles ne concernent pas le processus de construction et, dès lors, la question du retard dans l'achèvement du projet. Encore dans l'introduction, la qualification juridique de ces contrats types est examinée. Selon le système FIDIC, les parties sont obligées de choisir le droit qui sera applicable au contrat. Dans la deuxième partie de la présente étude, tout d'abord, les dettes de l'entrepreneur relatives au temps pendant le processus de construction ont été examinées dans le cadre des Livres FIDIC. Dans ce contexte, d'abord, l'obligation de l'entrepreneur de construire l'ouvrage a été examiné dans le cadre des Livres FIDIC. Dans ce chapitre, le concept et l'étendue de l'ouvrage, la distinction entre ouvrage permanent et ouvrage temporaire, et les documents décrivant l'étendue de l'ouvrage ont été évalués en tenant compte de leurs équivalents en droit turc. Dans le chapitre suivant, l'obligation de conception de l'entrepreneur a été examinée et, sur ce point, les provisions dans les Livres jaune, d'argent et d'or sont soulignées de manière spécifique. Le chapitre s'intéresse également aux règlements spéciaux contenus dans le Livre rouge quant à l'imposition d'une obligation de conception sur l'entrepreneur ; il examine enfin le critère « fit for purpose » (adapté à l'usage prévu). Le chapitre suivant inclut l'obligation de commencer le projet dans les délais convenus, qui fait logiquement partie de l'obligation d'achever le projet dans les délais convenus, ainsi que l'importance de prévoir la date de commencement du projet dans les termes du contrat. Le chapitre mentionne par ailleurs les notifications et le processus procédural pour commencer le projet. Dans le chapitre suivant, l'obligation de soins de l'entrepreneur en général et, plus précisément, son obligation d'effectuer le travail à une vitesse appropriée sont examinées. Ensuite, l'obligation de l'entrepreneur de livrer l'ouvrage dans les délais convenus, qui constitue un point important de notre travail, a été examinée. Dans ce contexte, la procédure relative à la livraison de l'ouvrage dans le système FIDIC, examinée plus profondément dans une autre section, est brièvement mentionnée. Encore dans le même chapitre, le concept de la livraison partielle est examiné. En outre, le chapitre décrit également le concept du temps que l'on peut exprimer comme la période entre le début du projet et la date prévue pour l'achèvement du projet. Encore dans ce chapitre, les résultats liés au concept du temps et à son importance sont examinés. Enfin, le chapitre inclut le concept du retard, c'est-à-dire l'incapacité d'achever le projet dans les délais convenus, ainsi que les types de retard, y compris la distinction entre le retard critique et le retard non-critique. Le dernier titre de la section inclut le concept du programme de travail qui joue un rôle important dans les termes du système FIDIC. Dans le chapitre, le but et la mise en œuvre du programme de travail sont expliqués et les différents types de programmes sont mentionnés, y compris le plus important, la « critical path method » (méthode du chemin critique). Dans ce contexte, le chemin critique et le « float » (flux) ont été expliqués et la solution présentée dans le protocole SCL a été adoptée en évaluant les propositions faites en doctrine et en pratique quant au problème de la « float ownership » (propriété du flux). Le chapitre examine ensuite les règlements détaillés présentés dans les Livres FIDIC concernant la préparation du programme et sa soumission à l'approbation du manager du contrat. Encore dans le même chapitre, la procédure de mise à jour du programme et les conséquences en cas de non-respect du programme par l'entrepreneur sont mentionnées. Dans le chapitre, le problème de la nature contraignante du programme de travail est examiné en relevant que le programme ne fait pas partie du contrat dans le système des Livres FIDIC. Enfin, l'importance du programme quant au calcul de la période de prolongation de délai a été soulignée. Dans la troisième partie de l'étude, les droits de l'entrepreneur ayant une incidence sur le temps sont examinés. Dans la section, tout d'abord, le concept de la prolongation de délai est examiné. Dans ce contexte, la définition du concept de la prolongation de délai, son origine et les évaluations concernant sa nature juridique dans les termes du droit turc sont incluses. Encore dans ce chapitre, la procédure de prolongation de délai dans les Livres FIDIC et les règlements y afférent sont examinés. Le chapitre suivant inclut les différentes situations de prolongation de délai prévues dans les Livres FIDIC. Chaque situation a été examinée séparément en soulignant les différences entre les Livres FIDIC à travers les règlements inclus dans ces Livres et en tenant compte de leurs équivalents en droit turc. La première situation de prolongation de délai est la soumission tardive de dessins et d'instructions ; elle n'est réglée que dans le Livre rouge. La deuxième situation concerne les erreurs émanant du programme de besoins du donneur d'ouvrage ; elle est réglée dans les Livres jaune et d'or. Dans le Livre d'argent, la même prolongation est acceptée avec une exemption plus étroite. La troisième raison de prolongation est la violation de l'obligation de coordination du donneur d'ouvrage et de l'entrepreneur ; elle est réglée dans chacun des quatre Livres FIDIC. Le titre est essentiellement un examen commun de deux raisons de prolongation de délai. La quatrième raison de prolongation est relative aux problèmes qui peuvent se produire pendant le positionnement des ouvrages. Bien qu'une telle prolongation soit incluse dans les Livres rouge, jaune et d'or, elle n'est pas acceptée selon le Livre d'argent. La cinquième raison de prolongation concerne la situation où le site de construction est rendu accessible tardivement à l'entrepreneur. Cette provision est contenue de manière similaire dans tous les Livres FIDIC. La sixième raison de prolongation est examinée sous le titre « développements dus aux tests ». Dans le cadre de ce titre, une distinction a été faite entre les tests avant l'achèvement, lors de l'achèvement et après l'achèvement du projet. Bien que tous les Livres FIDIC contiennent des provisions relatives aux tests, il existe des différences entre ces provisions car le système de chaque Livre est unique. La septième raison de prolongation est relative aux variations et modifications d'ouvrages ; il s'agit d'une raison particulièrement importante prévue dans tous les Livres FIDIC. Ce titre contient un examen de l'étendue de l'ouvrage selon le contrat et sur le point de savoir quelles variations et modifications seront acceptées. De surcroît, les instructions données à l'entrepreneur concernant une variation ou une modification de l'ouvrage et le processus y afférent sont également examinés sous ce titre. La huitième raison de prolongation concerne le droit du donneur d'ouvrage d'arrêter les travaux. Cette provision se trouve dans tous les Livres FIDIC. Outre les explications sur la prolongation de délai, le processus relatif à l'ordre du donneur d'ouvrage d'arrêter les travaux est également examiné. La neuvième raison de prolongation concerne le droit de l'entrepreneur d'arrêter les travaux ; elle est également prévue dans tous les Livres FIDIC. La dixième raison de prolongation concerne les circonstances émanant du donneur d'ouvrage, ses employés et d'autres entrepreneurs ; elle existe dans tous les Livres FIDIC et peut être considérée comme une raison générale de prolongation de délai ou une clause générale. La onzième raison de prolongation est relative aux conditions physiques imprévues sur le site ; elle est stipulée dans les Livres jaune, rouge et d'or. La douzième raison de prolongation concerne les conditions climatiques exceptionnellement défavorables ; elle est incluse dans tous les Livres FIDIC. La treizième raison de prolongation concerne les découvertes archéologiques ou géologiques ; elle est également incluse dans tous les Livres FIDIC. La quatorzième raison de prolongation est relative aux pénuries imprévues de personnel ou de biens causées par des épidémies ou des actions gouvernementales ; cette provision est acceptée dans tous les Livres FIDIC. La quinzième raison de prolongation concerne le retard pouvant émaner de décisions des autorités quant au site où les travaux sont effectués ; elle est stipulée dans tous les Livres FIDIC. La seizième raison de prolongation vise les amendements législatifs ; elle est incluse dans tous les Livres FIDIC. La dix-septième raison de prolongation est relative à la route d'accès au site de l'entrepreneur ; cette provision est incluse dans les Livres rouge, jaune et d'argent, alors que le Livre d'or ne prévoit pas de prolongation dans une situation pareille. La dix-huitième raison de prolongation concerne le retard en raison de l'endommagement de l'ouvrage ; elle est incluse dans tous les Livres FIDIC. La dix-neuvième et dernière raison de prolongation est examinée sous le titre de force majeure, évènements exceptionnels et les circonstances émanant du droit applicable. Dans le cadre de ce titre, les concepts de la force majeure et des évènements exceptionnels, introduit dans les éditions des Livres rouge, jaune et d'argent parues en 2017, ont été examinés et puis le processus de notification pour la prolongation de délai a été inclus. Des raisons similaires de prolongation sont prévues dans tous les Livres FIDIC. Le chapitre suivant de la troisième partie de la présente étude concerne le processus de réclamation par l'entrepreneur. Sous ce titre, la définition et la nature de la demande dans les Livres FIDIC sont discutés et puis la procédure relative à la demande de prolongation de délai, qui constitue la demande la plus courante, est incluse. Le titre examine également l'importance du respect de la procédure de réclamation et la possibilité de non-respect de cette procédure. Encore dans le même chapitre, le concept d'accélération et les instructions pour ceci sont examinés. La deuxième section de la troisième partie de cette étude porte sur les droits de l'entrepreneur ayant une incidence sur le temps eu égard aux obligations du donneur d'ouvrage quant au paiement. Dans cette section, les obligations du donneur d'ouvrage quant au paiement ne sont pas examinées ; seulement les droits de l'entrepreneur en cas de violation de ces obligations par le donneur d'ouvrage sont inclus. Dans ce contexte, tout d'abord, le droit de l'entrepreneur de demander des intérêts en cas de paiement tardif par le donneur d'ouvrage est examiné. Un autre droit de l'entrepreneur ayant une incidence sur le temps est le droit d'arrêter ou de ralentir les travaux. Dans ce chapitre, les situations où les Livres FIDIC permettent à l'entrepreneur d'arrêter ou de ralentir les travaux, ainsi que les situations équivalentes en droit turc, sont examinées. En outre, la procédure concernant la résiliation du contrat par l'entrepreneur et ses conséquences juridiques sont incluses dans le chapitre. Ce chapitre conclut l'examen des situations dans lesquelles la durée des travaux est prolongée d'une manière qui n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur. La quatrième partie de cette étude s'intéresse aux situations dans lesquelles l'entrepreneur est responsable de la prolongation de la durée des travaux ou du retard. Dans ce contexte, tout d'abord, le concept du retard et le concept de la perturbation, lié au concept du retard, sont examinés et les méthodes proposées pour le calcul de la perturbation sont mentionnées. Le chapitre suivant est consacré au problème du retard simultané du donneur d'ouvrage et de l'entrepreneur. Sous ce titre, tout d'abord, les définitions du concept du retard simultané ont été examinées et ensuite les solutions proposées concernant la question de savoir si l'entrepreneur a droit à une prolongation de délai en cas de retard simultané ont été évaluées. Dans le chapitre suivant, les différents droits du donneur d'ouvrage en cas de retard de l'entrepreneur ont été examinés. Le premier chapitre examine d'abord les dommages-intérêts en cas de retard. Dans ce contexte, des observations sur la nature juridique des dommagesintérêts en cas de retard, tels que stipulés dans les Livres FIDIC, et sur leur nature juridique en droit turc sont incluses. Ensuite, conformément aux Livres FIDIC, les conditions et la procédure de réclamation de dommages-intérêts par le donneur d'ouvrage en cas de retard sont examinées. Dans ce contexte, les stipulations du contrat relatives au montant maximum des dommages-intérêts en cas de retard ont également été mentionnées. Dans le chapitre suivant, les articles des Livres FIDIC permettant au donneur d'ouvrage de résilier le contrat, ainsi que leurs équivalents en droit turc, sont examinés. Dans ce contexte, les situations dans lesquelles le donneur d'ouvrage peut mettre un terme au contrat pour un motif légitime sont examinées ainsi que les provisions permettant au donneur d'ouvrage de mettre un terme au contrat sans aucun motif. De surcroît, la procédure de résiliation du contrat par le donneur d'ouvrage et les conséquences juridiques d'une telle résiliation ont été évaluées. Dans la cinquième partie de cette étude, la procédure après l'achèvement du projet au sens des Livres FIDIC est examinée. D'abord, le concept de « taking-over » (remise), le concept de l'achèvement du projet, ce qui constitue un achèvement du projet, les provisions relatives aux tests lors de l'achèvement et la procédure pour obtenir un certificat de remise sont examinés. Dans le chapitre suivant, la nature juridique et les conséquences de la remise d'un ouvrage au sens du droit turc sont examinées. Le chapitre suivant évalue la période de réparation des vices prévue par les Livres FIDIC et le concept du vice et du manquement au sens de ces contrats, ainsi que leurs équivalents en droit turc. Le dernier chapitre de cette partie examine la procédure pour obtenir le certificat de performance, la nature juridique de ce dernier au sens du droit turc et ses résultats. La sixième et dernière partie de cette étude contient la conclusion où l'intégralité de l'étude est évaluée.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    310641

    İnşaat sektöründe ADR (alternatif uyuşmazlık çözüm yolları) kullanımı ve seçim kriterlerinin kamu ve özel sektör açısından incelenmesi

    Critical factors affecting ADR (alternative dispute resolution) methods' selection and the use of ADR for public and private sector projects in construction industry

    YAPRAK ARICI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ELÇİN TAŞ

  2. Tez No

    167792

    Extensions of time and applications in construction contracts

    Süre uzatımının incelenmesi ve inşaat sözleşmelerindeki uygulamaları

    ŞULE ESRA KAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2005

    İnşaat MühendisliğiMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    Y.DOÇ.DR. SEMA ERGÖNÜL

  3. Tez No

    670451

    Türk Borçlar Kanunu'na göre inşaat sözleşmelerinde süre uzatım halleri ve FIDIC Kırmızı Kitap'taki görünümlerinin incelenmesi

    Extension of time in construction contracts according to the Turkish code of obligations and reviewing of the appereances in the FIDIC Red Book

    ÖZGE EKEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Hukukİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Hukuk Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEREM CEM SANLI

  4. Tez No

    842665

    International construction contracts: An analysis of their nature, content and disputes with resolution mechanisms, particularly from a Swiss and Turkish legal perspective

    Uluslararası inşaat sözleşmeleri: Doğası, içeriği ve çözüm mekanizmalarıyla birlikte uyuşmazlıklarının bilhassa İsviçre ve Türk hukuku açısından analizi

    MEHMET ALİ DEMİRCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    HukukUniversity of Fribourg

    PROF. DR. BERND EHLE

  5. Tez No

    725963

    Raylı sistem projelerinde karşılaşılan hak talebine esas olayların fıdıc zümrüt kitap bakış açısıyla incelenmesi

    Analysis to claim events in railway systems by the fidic emerald book's approach

    ELİF BALCI DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ulaşımİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. PELİN ALPKÖKİN

Geri Dön